Aannemingsbedrijf Bouma

ALGEMENE VOORWAARDEN AANNEMINGSBEDRIJF BOUMA

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aannemingsbedrijf Bouma:	De vennootschap onder firma Aannemingsbedrijf Bouma B.V., gevestigd te (8531AA) Lemmer, aan het Lemsterpad 52, ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 53397916.
Derde:	Een externe partij, niet zijnde een Wederpartij.
Wederpartij:	De partij, zijnde een particulier of rechtspersoon, met wie Aannemingsbedrijf Bouma een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Aannemingsbedrijf Bouma een offerte heeft uitgebracht.
Overeenkomst:	De overeenkomst(en) waarbij Aannemingsbedrijf Bouma zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.
Partijen:	Aannemingsbedrijf Bouma en de Wederpartij.
Voorwaarden:	Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53397916.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Aannemingsbedrijf Bouma en haar Wederpartij(en).
De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Aannemingsbedrijf Bouma uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een situatie zich voordoet waarin deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Aannemingsbedrijf Bouma en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Aannemingsbedrijf Bouma worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen en offertes van Aannemingsbedrijf Bouma zijn vrijblijvend. Aannemingsbedrijf Bouma kan haar offertes tot aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt (ook) indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Aannemingsbedrijf Bouma zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Aannemingsbedrijf Bouma zijn aanvaard.
Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Aannemingsbedrijf Bouma gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
Aannemingsbedrijf Bouma kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).
De Overeenkomst met Aannemingsbedrijf Bouma komt pas tot stand, nadat Aannemingsbedrijf Bouma een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard en heeft bevestigd aan de Wederpartij. Aannemingsbedrijf Bouma is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Aannemingsbedrijf Bouma daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aannemingsbedrijf Bouma schriftelijk anders verklaart.
Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aannemingsbedrijf Bouma onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Wederpartij is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemingsbedrijf Bouma niet tot het leveren van een gedeelte van de order of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aannemingsbedrijf Bouma is gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Aannemingsbedrijf Bouma- zonder tegenwerping van de Wederpartij- met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bouma binden de laatste niet, voor zover ze door Bouma niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
Aannemingsbedrijf Bouma heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Wederpartij in rekening te brengen.
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft eik van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
Door Bouma te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Is met de Wederpartij een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Wederpartij door Aannemingsbedrijf Bouma (of door haar ingeschakelde Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in het vorige lid voorzien:
1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door de Wederpartij is goedgekeurd;
2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Wederpartij die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan Aannemingsbedrijf Bouma kenbaar zijn gemaakt;
3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door Aannemingsbedrijf Bouma in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop Aannemingsbedrijf Bouma beperkt of geen invloed kan uitoefenen;
De Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de Wederpartij de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
In alle gevallen wordt door Bouma onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Bouma, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Aannemingsbedrijf Bouma zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
Aannemingsbedrijf Bouma zal geen constructieberekeningen aanleveren tenzij hier om gevraagd wordt. In dat geval zal Aannemingsbedrijf Bouma een extern bureau inschakelen.
Indien Aannemingsbedrijf Bouma gegevens, waaronder vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, nodig heeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Aannemingsbedrijf Bouma ter beschikking heeft gesteld.
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bouma bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Bouma niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aannemingsbedrijf Bouma gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Aannemingsbedrijf Bouma daardoor direct of indirect ontstaan.
Aannemingsbedrijf Bouma is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd op enig moment Derden in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden. Aannemingsbedrijf Bouma zal bij de selectie van Derden zorgvuldig te werk gaan, maar is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van (door Aannemingsbedrijf Bouma ingeschakelde) Derden. De Wederpartij geeft hierbij onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Aannemingsbedrijf Bouma om voorwaarden die Derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden zodat de algemene voorwaarden die de desbetreffende Derde hanteert jegens de Wederpartij kunnen worden ingeroepen. De verplichtingen en aanspraken – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – die Derden aan Aannemingsbedrijf Bouma opleggen, kunnen door Aannemingsbedrijf Bouma aan de Wederpartij worden tegengeworpen.
Indien Aannemingsbedrijf Bouma een aanbetaling verlangt van de Wederpartij en deze aanbetaling nog niet door Aannemingsbedrijf Bouma ontvangen is, behoudt Aannemingsbedrijf Bouma zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door Aannemingsbedrijf Bouma is ontvangen.
Aannemingsbedrijf Bouma is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Aannemingsbedrijf Bouma de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden Aannemingsbedrijf Bouma slechts voor zover zij door Aannemingsbedrijf Bouma schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aannemingsbedrijf Bouma een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader uit te voeren werkzaamheden of te leveren zaken.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aannemingsbedrijf Bouma een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Aannemingsbedrijf Bouma de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouma tijdig kan beschikken;
Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Bouma.
Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Bouma voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8. MATERIALEN

Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
Goederen die Bouma tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bouma doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
In de maatvoering worden geacht toleranties te zijn aangezien Bouma met natuurlijke producten werkt. Bouma is in overeenstemming met artikel 16 van deze Voorwaarden niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voort komt.

ARTIKEL 9. LEVERING

Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Aannemingsbedrijf Bouma kenbaar heeft gemaakt, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het is Aannemingsbedrijf Bouma toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft Aannemingsbedrijf Bouma het recht de Wederpartij voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke Overeenkomsten. De Wederpartij is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Aannemingsbedrijf Bouma tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Aannemingsbedrijf Bouma bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10. TERMIJNEN (LEVERING | UITVOERING)

De door Aannemingsbedrijf Bouma in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
De enkele overschrijding van een door Aannemingsbedrijf Bouma genoemde of tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Aannemingsbedrijf Bouma niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Aannemingsbedrijf Bouma wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij Aannemingsbedrijf Bouma schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Aannemingsbedrijf Bouma in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Bouma geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Bouma niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.
Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal Aannemingsbedrijf Bouma de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.
Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Bouma dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en / of gebouwde in gebruik heeft genomen.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Aannemingsbedrijf Bouma blijft eigenares van alle door haar geleverde zaken of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van enige Overeenkomst met Aannemingsbedrijf Bouma verschuldigd is.
Aannemingsbedrijf Bouma blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke Overeenkomsten nog niet betaald heeft en zolang de Wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
De Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover Derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Aannemingsbedrijf Bouma te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Aannemingsbedrijf Bouma zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Ingeval de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens Aannemingsbedrijf Bouma niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De Wederpartij machtigt Aannemingsbedrijf Bouma de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Aannemingsbedrijf Bouma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
1. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
2. na het sluiten van de Overeenkomst Aannemingsbedrijf Bouma ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
3. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4. Voorts is Aannemingsbedrijf Bouma bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Aannemingsbedrijf Bouma op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Aannemingsbedrijf Bouma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

ARTIKEL 13. ANNULEREN

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bouma reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Bouma gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bouma als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bouma te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bouma zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Bouma schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14. BETALING

Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Betaling geschiedt op een door Aannemingsbedrijf Bouma aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
Betalingscondities welke worden overeengekomen zijn onder andere afhankelijk van de aard en de levering of het uit te voeren werk.
Betaling handelszaken en/of afhaalzaken, kontant.
Levering niet zijnde konstruktiewerken en/of aanneming van werk, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum
Constructiewerken en/of aanneming van werk, facturering in termijnen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum:

– 50% van de overeengekomen prijs bij opdracht

– 40% van de overeengekomen prijs bij gereed in werkplaats, ter verzending.

– 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
Indien de Wederpartij verzuimt om (tijdig) haar verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de staffel die voortvloeit uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
Bij niet-tijdige betaling is Aannemingsbedrijf Bouma gerechtigd de leveringen aan de Wederpartij terstond op te schorten of te beëindigen, hetzij betaling a contant te verlangen voor toekomstige leveringen, en/of de reeds afgeleverde goederen terug te nemen.
Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Aannemingsbedrijf Bouma behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren, indien door de Wederpartij vorige leveranciers niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Aannemingsbedrijf Bouma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van dit niet-leveren.
De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van:
1. in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten;
2. in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 15. GARANTIES

De door Aannemingsbedrijf Bouma te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door Derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf Bouma, de Wederpartij of Derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aannemingsbedrijf Bouma geen invloed op kan uitoefenen.
De Wedepartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan Aannemingsbedrijf Bouma te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Aannemingsbedrijf Bouma te worden gemeld.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aannemingsbedrijf Bouma de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Aannemingsbedrijf Bouma, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Aannemingsbedrijf Bouma te retourneren en de eigendom daarover aan Aannemingsbedrijf Bouma te verschaffen, tenzij Aannemingsbedrijf Bouma anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aannemingsbedrijf Bouma daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

Aannemingsbedrijf Bouma is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
In geval van tijdelijke overmacht is Aannemingsbedrijf Bouma gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan twee maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door Aannemingsbedrijf Bouma uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
In geval van blijvende overmacht is Aannemingsbedrijf Bouma gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Aannemingsbedrijf Bouma is ter zake jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Aannemingsbedrijf Bouma welke niet voor risico van Aannemingsbedrijf Bouma komen en de omstandigheid dat Aannemingsbedrijf Bouma een prestatie van een Derde, die van belang is in verband met de door Aannemingsbedrijf Bouma te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
Indien Aannemingsbedrijf Bouma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Aannemingsbedrijf Bouma bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

Aannemingsbedrijf Bouma is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Aannemingsbedrijf Bouma is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door Aannemingsbedrijf Bouma bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bouma.
Het in lid 1, 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aannemingsbedrijf Bouma. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
Indien Aannemingsbedrijf Bouma aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van Aannemingsbedrijf Bouma beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemingsbedrijf Bouma aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Aannemingsbedrijf Bouma toegerekend kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
De Wederpartij vrijwaart Aannemingsbedrijf Bouma voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door Aannemingsbedrijf Bouma uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Aannemingsbedrijf Bouma en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij Aannemingsbedrijf Bouma op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:
door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Aannemingsbedrijf Bouma verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Aannemingsbedrijf Bouma verstrekte gegevens;
door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Aannemingsbedrijf Bouma.
Voorts is Aannemingsbedrijf Bouma niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Aannemingsbedrijf Bouma het gevolg is van:
arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;
tekortschieten van hulppersonen;
transportmoeilijkheden;
brand en verlies van te leveren zaken;
maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
gewelddadige of gewapende acties of
storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Aannemingsbedrijf Bouma.
De termijnen waarbinnen Aannemingsbedrijf Bouma aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

ARTIKEL 18. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over, op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

ARTIKEL 19. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Aannemingsbedrijf Bouma behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.
Aannemingsbedrijf Bouma is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. Aannemingsbedrijf Bouma houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.
Aannemingsbedrijf Bouma is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.
De in het eerste en tweede lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Bouma en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
Aannemingsbedrijf Bouma is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van Aannemingsbedrijf Bouma op rust.
De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Aannemingsbedrijf Bouma, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Aannemingsbedrijf Bouma rust.
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd het recht van Bouma om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 20. KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aannemingsbedrijf Bouma.
Bij Aannemingsbedrijf Bouma ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aannemingsbedrijf Bouma binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De Wederpartij dient Aannemingsbedrijf Bouma in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 22 van deze Voorwaarden.

ARTIKEL 21. GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aannemingsbedrijf Bouma partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Aannemingsbedrijf Bouma is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Bouma onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

ARTIKEL 22. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 53397916.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Wij gebruiken cookies

Algemene Voorwaarden